法律咨询热线:15962514131
首页
律师简介
房产动态
房产案例
公证税收
开发评估
房产纠纷
法律咨询
联系方式
首页 > 律师文集 >

房产案例

房产动态房产案例公证税收开发评估房产纠纷建设工程房屋中介租房知识业主维权物业管理城市规划房屋租赁房产买卖
搜索律师文集
关键字
法律援助
电话:15962514131
联系人:冯雨
江苏 苏州 昆山

有关土地转让合同纠纷案例

添加时间:2018年6月1日   来源: 昆山房产律师     http://www.ksfdclvshi.com/
  上诉人(原审原告)北京某某科贸中心,住所地本市海淀区。
  法定代表人李xx,经理。
  委托代理人郑瑞,北京市新开律师事务所律师。
  委托代理人冯建平,北京市新开律师事务所律师。
  被上诉人(原审被告)北京市xx畜产公司。
  法定代表人董xx,总经理。
  委托代理人周xx,男,北京市泼发工贸公司副经理,住本市丰台区。
  委托代理人阎xx,北京市吴栾赵阎律师事务所律师。
  推荐阅读:
  房地产开发流程
  房地产开发资质
 
  上诉人北京某某科贸中心因土地转让合同纠纷一案,不服北京市海淀区人民法院(1999)海民初字第3774号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案,上诉人北京某某科贸中心(以下简称某某中心)之委托代理人郑瑞、冯建平,被上诉人北京市xx畜产公司(以下简称xx公司)之委托代理人周某某、阎xx到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
  1999年4月,某某中心以xx公司隐瞒事实与其签订土地转让合同,使其遭受巨大损失为由起诉至原审法院要求确认双方签订的合同无效,xx公司赔偿设计费100万元,为履行合同支付的房租、电话费、工资154547元及孽息。原审法院经审理确认双方签订的合同有效,某某中心要求确认合同无效,赔偿经济损失及孽息的诉讼请求,无事实依据,不予支持。据此判决:驳回北京某某科贸中心要求确认合同无效,要求北京市xx畜产公司赔偿设计费100万元、房租、电话费、工资154547元及孽息的诉讼请求。判决后,某某中心不服,以xx公司在与其签订合同时隐瞒实情,且没有土地使用权为由上诉至本院,xx公司同意原判。
  经审理查明,1997年10月6日,xx公司与某某中心签订合同书,根据合同约定,xx公司(甲方)将其所属位于本市海淀区肖家河东村甲1号75亩土地使用权和地上建筑物的所有权转让给某某中心(乙方),计价人民币600万元,甲方负责提供土地使用权现有的有关文件、土地规划所需文字材料,为乙方提供办公用房2间、电话1部;乙方负责筹建敬老院,支付费用600万元及交纳土地过户相关费用,办理土地工程规划要点、建设工程立项、建设工程规划许可证并负担为改变土地使用性质及规划要点前的前期公关费用。乙方如推迟付款期截止到1999年3月20日,甲方有权终止合作,乙方费用自负。若前期工作到位,甲方不与乙方合作,乙方有权不交出批示文本,甲方每推迟搬迁一日,扣罚已付款的千分之一交乙方。同日,双方又签订合同附件一、附件二,关于合同有关问题的约定和协作型联营合同(松散型)。在协作联营合同中约定双方联合组成北京吉大联合公司,同时约定了联营项目及双方分工等。在关于合同有关问题的约定中,明确甲方将75亩土地使用权及地上建筑物所有权一次性全部转让给乙方,转让金额为2505万元(即合同书中的600万元和协作型联营合同中的1905万元)。乙方保证按双方约定于1998年9月30日首次拨款1500元,并同时签订办理过户手续。合同签订后,某某中心于同年9月19日,以xx公司名义向规划部门申报敬老院建设项目。1997年10月10日,某某中心与中城咨询部签订建设工程设计合同,其委托中城咨询部对北京市碧盛园敬老中心进行工程设计,约定设计费为1的万元,某某中已支付设计费95万元。1997年11月20日,北京市城市规划局向xx公司发出规划要点通知书。某某中心向市规划局交纳预收建设工程规划许可证执照费12000元。1998年8月8日,某某中心与xx公司又签订“关于合同有关问题的约定”对原合同书有关问题约定的第三条、第五条的修订约定。1998年11月26日,北京市规划管理局向xx公司发出审定设计方案通知书,对1998年9月17日申报的“北京中咨四方工程咨询有限责任公司”设计的敬老院工程的设计方法同意在海淀区肖家河按审定事项绘制施工图,在合同履行期间,某某中心未给付xx公司转让费,xx公司亦未将土地使用权和地上物所有权交予某某中心。某某中心法定代表人李xx曾于1997年11月5日,从xx公司借走农林办京政农发(1997)057号文件。又于1998年7月26日,从xx公司取走金鹏公司于1995年7月给xx公司函的复印件、北京市人民政府公文批办单(94年2月3日)一张并写有收据。诉讼期间,某某中心提交了1997年至1998年其单位租房交付水电费、工资表、餐费发票。北京市房屋土地管理局房地权属管理处出具证明:“北京市xx畜产公司位于海淀区肖家河东村甲1号的土地为1990年依法征用的土地,权属来源清楚,现正在申办国有土地使用权。
  另查,xx公司曾于1994年9月26日与北京市金鹏房地产开发公司(以下简称金鹏公司)签订协议,xx公司(甲方)交给市政府海淀区肖家河75亩地由金鹏公司(乙方)开发建设,为此,市财政局已拨款10 0 0 万元给甲方,其余1000万元待办完全部产权划转及土地变更手续后再拨付。在协议签订前后,金鹏公司先后以土地转让费的名义,向xx公司支付人民币2000万元,金鹏公司付款后双方未履行土地移交手续。1995年7月18日,金鹏公司致函xx公司,要求将75亩土地退还xx公司,同时要求xx公司全部退还2000万元。xx公司未作答复,1997年7月23日,金鹏公司之上级单位北京经济发展投资公司与xx公司就归还2000万元进行了洽谈,会谈纪要称,xx公司将于同年8月底作出还款计划。会谈后xx公司未做还款计划,亦未归还欠款。1999年3月3日,金鹏公司对xx公司提起诉讼,经本院调解双方达成协议,xx公司归还金鹏公司2000万元。
  上述事实,有双方当事人陈述、合同书、合同附件一、二、联营协议、京政发(1997)057号文件、批办单、收条、建设工程设计合同、规划要点通知书、发票、(1999)一中民初字第1089号民事调解书等证据材料在案佐证。
  本院认为,根据查明事实,xx公司在本币海淀区肖家河东村甲1号的土地系1990年依法征用的土地,现虽尚未取得国有土地使用证,但其已实际享有该土地的使用权。其公司与某某中心签订的上述土地使用权和地上物所有权转让合同系双方自愿签订,应属有效合同,现某某中心以xx公司没有取得土地使用证,故不享有土地使用权,无权与其签订上述合同的上诉主张,理由不能成立,本院不予支持。关于某某中心提出的xx公司隐瞒原与金鹏公司之间的土地转让事实一节,根据某某中心法定代表人从xx公司借走和取走的有关文件、函件以及某某中心与xx公司在1998年8月仍在继续修订合同的情况,不存在xx公司隐瞒该事实的情况,且xx公司与金鹏公司未实际履行土地移交手续,双方债务纠纷已经本院调解解决,该土地使用权仍归xx公司享有。故某某中心的此项主张缺乏事实依据,本院不予支持。综上所述,原判正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:
  驳回上诉,维持原判。
  一、二审案件受理费各15783元,均由北京某某科贸中心负担(已交纳)。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  某某市江城房地产开发公司与中国银行某某支行土地使用权转让合同纠纷上诉案
  上诉人(原审原告)某某市江城房地产开发公司(简称江城公司),住所地某某市扬子中路。
  法定代表人何xx,总经理。
  委托代理人钱xx,江苏苏源律师事务所律师。
  委托代理人文xx,江苏苏源律师事务所律师。
  上诉人(原审被告)中国银行某某支行(简称某某支行),住所地某某市港西南路8号。
  委托代理人陈洪平,镇江政和律师事务所律师。
  上诉人江城公司、上诉人某某支行因土地使用权转让合同纠纷一案,不服镇江市中级人民法院(1999)镇民初字第15号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案,上诉人江城公司的委托代理人钱xx、文xx,上诉人某某支行的委托代理人陈洪平,到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  原审法院认为:江城公司与某某支行签订的土地使用权转让合同以及补充协议,合法有效。某某支行应当按约给付转让费,经确认尚有24.44万元转让费未支付,江城公司的诉讼请求予以支持。江城公司理应转让无任何纠纷的土地交某某支行使用,由于江城公司没有处理好征地补偿费问题,致使中行在施工期间受到群众阻挠并支付了征地安置补偿费13.5万元,该费用应由江城公司负担。至于中行因规划变更、修改图纸、停工等造成的损失28万元与江城公司无因果关系,该诉讼请求不予支持。
  原审法院判决:一、某某支行给付江城公司国有土地使用权转让费24.44万元及逾期付款滞纳金8.9255万元(从1997年6月22日起,按每日万分之四计算至1999年12月21日止)。二、江城公司给付某某支行征地补偿安置费13.5万元。三、驳回某某支行的其他诉讼请求。
  江城公司上诉认为:
  一、江城公司与支付征地补偿安置费无涉。江城公司通过转让方式从某某房地产开发总公司(简称地产公司)取得土地使用权。此后,江城公司将土地转让给某某支行,江城公司既不是国有土地出让合同的受让方,也不是土地征用方,不存在缴纳征地安置补偿费问题。
  二、被上诉人某某支行支付的征地补偿安置费事实不清。
  原审法院仅凭某某支行13.5万元的付款凭证即认定该款项是付给当地群众,用于征地补偿安置费不足部分及石闸、披屋等损失,属于事实不清、是非责任不明。应当查清付补偿安置费的依据是什么、原本是谁支付、尚欠多少?
  三、某某支行在一审中的反诉不能成立。
  本案的本诉是江城公司起诉某某支行拖欠国有土地使用权转让费,而某某支行反诉是土地管理部门在征用土地中遗漏了补偿安置费问题,两者没有直接因果关系。即使拖欠安置费,那是政府土地管理部门的事,某某支行据此对江城公司提起反诉没有事实、法律依据。反诉理由不成立。
  据此,江城公司上诉请求,撤销原审判决第二项,驳回一审反诉请求。
  某某支行上诉认为:
  一、原审判决认定上诉人因规划变更、修改图纸、停工等造成的损失与被上诉人无因果关系,与事实不符。理由是:
  1.双方地界以江城公司商品房为界,由于当时商品房未建,所以地界不明确。
  2.江城公司建设商品房没有按照建筑规范要求让界9米,也未取得政府的规划、施工许可证,属于非法建筑。由于江城公司商品房离界太近,达不到建筑规范要求,导致政府部门重新规划上诉人大楼,收回原规划、施工许可证,造成上诉人的损失。
  二、原审判决没有全面保护上诉人的合法权益。
  一审过程中,上诉人增加诉讼请求,要求江城公司分摊径深8.5米的土地使用费,原审法院没有支持。根据建筑规范,江城公司建房必须离界9米,其只离界0.5米,江城公司实际与上诉人共同使用了径深8.5米的土地,江城公司应当分摊土地使用费。
  据此,某某支行请求二审法院撤销原判,依法改判。
  经审理查明,1994年6月,地产公司经某某县土地管理局批准征用了某某县三茅镇建设村6组(简称建设村)土地10.901亩(即8-58号宗地),用于开发商住楼。
  1994年12月,江城公司与地产公司签订国有土地使用权转让合同,地产公司将某某市扬子中路电视台西侧8-58号宗地转让给江城公司。土地使用权转让后,江城公司领取土地使用权证。
  1996年,某某支行与江城公司协商土地转让事宜。1996年5月6日、7月24日,经某某支行申请,市政府就该宗地转让的费用、土地使用权变更手续等事宜召开了协调会,并达成一致意见,江城公司转让部分土地给某某支行。
  1996年11月5日,江城公司与某某支行填写了地籍调查表,确认了双方的地界,东:广播电视局;西:翠西北路;南:扬子中路;北:江城公司商住楼。
  1997年4月14日,江城公司与某某支行正式签订国有土地使用权转让合同,合同约定了以下条款:1.转让面积5549.3平方米,转让年限40年,转让费金额187.25万元。2.关于违约责任,约定:如某某支行逾期付款,每日按应缴纳费用5‰给付滞纳金。如因江城公司的过失致使某某支行延期占用土地使用权的,则转让期限相应顺延,同时赔偿由此造成的损失。
  同日,江城公司与某某支行又就土地使用权转让合同达成补充协议,明确:某某支行应付江城公司征地款利息104.9万元,图纸费、补偿费、地下管通费、征地补给费、劳力安置费、排水费、代垫的投资方向调节税等93.1万元。
  合同以及补充协议签订以后,至1997年6月9日止,某某支行总计支付转让费360万元,尚欠江城公司24.44万元没有支付。
  1998年4月,某某支行取得了建设工程规划许可证并开始施工建造办公楼。
  施工过程中,建设村六组村民阻止施工,要求某某支行补偿有关费用的不足部分13.5万元。
  1998年6月4日,某某支行向建设村民委员会支付了上述款项。
  1998年6月7日,某某市建委向某某支行发出停工通知,原因是:1.建设单位未领取工程施工许可证;2.该工程施工放线未经规划管理部门核准,擅自施工,且擅自改变建设工程规划许可证确定的内容。同时,某某支行领取的建设工程规划许可证被收回。
  1998年8月28日,某某市政府召开协调会,要求某某支行到规划部门重新办理建设工程规划许可证,经规划部门现场验线后方可开工。
  1998年9月4日,某某支行领取了建设工程施工许可证。同年9月21日,某某市建委重新核发了建设工程规划许可证。工程恢复施工。
  以上事实双方当事人没有异议。
  本案争议焦点是:1.江城公司应否承担某某支行向建设村支付的13.5万元?2.某某支行建设工程停工、因规划变更修改图纸是否由江城公司造成,损失应否由江城公司赔偿?
  围绕第一个争议焦点,某某支行举证认为,该款项是征地补偿款,应由江城公司向被征地单位建设村支付。对此,某某支行提交了下列证据:1.建设村委会收款凭证以及情况说明;2.转让合同补充协议。
  江城公司质证认为,征地安置补偿费应当根据法律规定支付,某某支行支付上述费用没有依据。某某支行所提交的证据不能证明江城公司有义务支付13.5万元,证据1只能说明某某支行与建设村协商一致支付了13.5万元,证据2证明江城公司与某某支行土地转让费用的构成。
  江城公司举证认为:其转让给江城公司的土地是从地产公司受让取得,地产公司作为征地单位已经支付了征地补偿款。对此,江城公司提交了以下证据:1.某某市国土管理局征地批复和建设用地批准书;2.国土管理局与建设村征地补偿协议;3.地产公司与国土管理局征地费用包干协议;4.江城公司与地产公司土地转让合同。
  对以上证据,某某支行质证认为,根据以上证据,征地补偿协议的主体是国土管理局,而不是地产公司。
  对于争议的第一个焦点,本院认为,根据江城公司提交的证据证明:8-58号宗地原是建设村集体土地,地产公司经批准征用办理了出让手续后又转让给江城公司。根据我国土地管理法的规定,用地单位应当依照国家法律以及有关规定支付土地补偿费、安置补助费。地产公司在征地过程中,通过土地管理局与建设村订立安置补偿协议,对建设村进行了补偿。某某支行在建房过程中,又支付给建设村13.5万元,因地产公司、建设村未参加诉讼,根据现有证据无法判断13.5万元款项的性质、构成以及支付的义务主体,即:1.该款项是否为原征地补偿协议约定应由用地单位支付,但有义务支付的单位未向建设村支付?2.该款项是否属于虽未在征地补偿协议中约定,但依法应当补偿的费用?3.该款项是否属于建设村单方提高补偿标准而发生,某某支行为平息事端自愿给付?因此,对于江城公司应否承担某某支行向建设村支付的13.5万元费用问题,因涉及地产公司、建设村等其他诉讼主体,该项反诉请求,不符合反诉条件,不应并案审理,某某支行应另行起诉。
  围绕第二个争议焦点,即某某支行建设工程停工、因规划变更修改图纸是否由江城公司造成,损失应否由江城公司赔偿问题,某某支行举证认为其停工和变更设计是江城公司的下列行为造成:1.双方在确认以江城公司商品楼为界时,江城公司商品楼未建,因此地界不明;2.江城公司未按规范建房,造成停工并重新规划设计。对此,某某支行提供的证据是:1.某某支行建房批复;2.建房示意图;3.停工通知。
  江城公司质证认为,停工通知清楚地载明,停工的原因是建设单位自身的原因造成,停工与江城公司无关。至于规划变更,是政府规划的需要,也与江城公司无关。对此,江城公司提交了政府会议纪要。该会议纪要载明,某某支行综合楼必须服从规划并进行调整。
  对于争议的第二个焦点,本院认为,某某支行综合楼停工是某某市建委发出停工通知并收回建设工程规划许可证,规划设计变更是服从政府的规划要求,以上均由政府的行政行为所致,因此某某支行的该项请求不符合反诉条件,某某支行对因政府的行政行为造成的损失应当提起行政诉讼。某某支行上诉请求判令江城公司赔偿损失的请求,本院不予支持。
  综上所述,本院认为:江城公司取得土地使用权以后,经政府有关部门同意将土地使用权转让给某某支行,转让行为符合国有土地使用权出让、转让暂行规定和房地产管理法的规定,因此,双方签订的土地使用权转让合同有效。某某支行应当支付尚欠的土地使用权转让款24.44万元。江城公司的该项诉讼请求应予支持,原审判决的第一项应当维持。
  关于某某支行的原审反诉请求,1.请求判令江城公司支付13.5万元征地补偿款,2.请求判令江城公司赔偿其因红线移动和修改图纸造成的损失28.03万元,以上请求1涉及其他诉讼主体:地产公司和建设村,应当另案起诉;请求2系因政府的行政行为所致,应当提起行政诉讼,故某某支行的反诉均不符合反诉条件,原审法院认为反诉原告的反诉成立且并案审理,系适用法律错误,因此原审判决的第二项、第三项应当撤销。
  综上所述,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项、第二项的规定,判决如下:
  一、维持镇江市中级人民法院(1999)镇民初字第15号民事判决第一项;即某某支行给付江城公司国有土地使用权转让费24.44万元及逾期付款滞纳金8.9255万元(从1997年6月22日起,按每日万分之四计算至1999年12月21日止)。
  二、撤销镇江市中级人民法院(1999)镇民初字第15号民事判决第二项、第三项;
  二审案件受理费16062元由某某支行负担。
 




首页 | 律师简介 | 专长领域 | 律师文集 | 相册影集 | 人才招聘 | 法律咨询 | 联系方式 | 友情链接 | 网站地图
All Right Reserved

昆山房产律师


All Right Reserved Copyright@2021 版权所有 法律咨询热线:15962514131  技术支持: 大律师网